Тендеров в системе: 844 883
+7-495-997-29-16
с 9.00 до 18.00 (московское время)
info@zakupki.ru
Разместить
закупку
Настроить
подписку
Получить новых
покупателей
Заказать
ЭЦП
Быстрый поиск предложений и торгов Проверенный поставщик
x
Найти
Выводить архивные заявки
Номер тендера: 78515963 Запрос предложений окончен
Торги закончились 2020-07-07 11:29:52

ВНИМАНИЕ! ВЕРНЫЕ ЛОТЫ:

Суммарная стоимость 1 модуля Compact 2.0. при разовой покупке 4х модулей

Суммарная стоимость 1 модуля Compact 2.0. при разовой покупке 6 модулей

 

Участие бесплатно. ЭЦП не требуется.

«Изготовление, монтаж и ремонт Торгового Оборудования пилотного формата Compact 2.0 для Торговых Точек ООО «Сеть Связной»»

Организатор процедуры: Информация скрыта
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): «Изготовление, монтаж и ремонт Торгового Оборудования пилотного формата Compact 2.0 для Торговых Точек ООО «Сеть Связной»»
Контакты специалиста площадки: Аксентий Ирина
Тел.: 8-800-700-77-22 (бесплатная горячая линия по РФ)
+7 (495) 727-28-62, 84957272862 доб. 1242
irina@zakupki.ru
Задать вопрос на разъяснение по технической документации
Краткий текст:

«Изготовление, монтаж и ремонт Торгового Оборудования пилотного формата Compact 2.0 для Торговых Точек ООО «Сеть Связной»»

 

ПРАВО УЧАСТИЯ ВО ВСЕХ ЗАКУПКАХ ООО Сеть Связной ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКАМ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!!!

КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО СКАЧАТЬ С ПЛОЩАДКИ!!!

 

  1. Цель проекта и основные требования:

 

Целью данного проекта является выбор Подрядчиков для выполнения работ по изготовлению, монтажу и текущему ремонту Торгового Оборудования и его комплектующих в рамках пилотного формата Compact 2.0 (далее – ТО) для торговых точек ООО «Сеть Связной» (далее ТТ) в Московском регионе. Подробный каталог торгового оборудования приведён в Приложение № 1_Каталог ТО ""Связной Compact 2.0"", ознакомиться с визуализацией формата можно в Приложение № 2_Дизайн ""Связной Compact 2.0""

 

! Еще раз обращаем внимание на то, что закупка проводится в рамках пилотного проекта.

В случае успешной реализации пилота, возможно продолжение сотрудничества с целью масштабирования данного формата торговых точек в количестве от 50 шт.

  1. Критерии отбора участников

  • Опыт выполнения аналогичных работ не менее 2-х лет;

  • Наличие собственного производства – ОБЯЗАТЕЛЬНО.

  1. Критерии оценки

  • Стоимость

  • Сроки выполнения работ

  • Качество выполненных работ

  1. Требования к составу услуг и условия участия

Запрос котировок на поставку и монтаж торгового оборудования и оказание услуги по ремонту торгового оборудования проводится по перечню позиций, указанных в

Приложении № 3_Форма для Заполнения _ модуль Compact 2.0. При заполнении Участнику необходимо указать стоимость всех позиций, приведённых в нем. В противном случае Участник может быть признан не способным оказать требуемые услуги по поставке, монтажу и ремонту торгового оборудования и может быть отстранён от дальнейшего участия в закупочной процедуре

  1. Требования по предоставлению образцов

Тестирование будет проводиться только с победителем в рамках первого заказа.

 

  1. Условия оплаты и особые условия договора

Вид оплаты и форма расчётов:

  • 100% постоплата в течение 30 календарных дней с даты поставки товара на склад Заказчика и подписания Сторонами товарной накладной;

  • безналичная форма расчётов.

Особые условия договора:

  • При обнаружении недостатков Товара претензии по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение 12 месяцев, исчисляемых от даты приёмки товара;

  • Поставщик несёт ответственность за нарушение согласованных сроков поставки Товара, предусмотренные Договором Поставки и действующим законодательством РФ;

  • С победителем Запроса предусмотрено заключение Договора на согласованных Сторонами условиях, включающих фиксацию заявленной цены на товар.



  1. Цена и стоимость.

Все предлагаемые в рамках данного Запроса стоимости должны быть выражены в рублях и включать в себя все применимые налоги, в том числе НДС, а также иные сопутствующие расходы, включая расходы по доставке (с учётом упаковки и разгрузки) на склад Заказчика. Если какие-либо расходы не включены в стоимость предложения, это должно быть в явном виде указано, с необходимыми пояснениями.

  1. Cрок действия контракта:

Договор заключается в случае, если такой договор не был заключён между победителем Запроса и Заказчиком ранее.

 

  1. Сроки выполнения работ

 

Требуемые сроки выполнения заказов на изготовление, поставку и монтаж торгового оборудования:

Изготовление и монтаж нового ТО на новый объект

Минимальный срок выполнения работ по изготовлению Торгового Оборудования для новых ТТ – 7 (семь) календарных дней. Средний срок выполнения данных работ – 14 (четырнадцать) календарных дней.

Изготовление Торгового оборудования и комплектующих по ТО по заявке или при возникновении потребности

Минимальный срок выполнения работ по изготовлению Элементов ТО для действующих ТТ 2 (два) календарных дня.

 

  1. Подача запросов на разъяснения и контакты Организатора:

Любые организационные и технические вопросы, возникающие в ходе подготовки коммерческих предложений, необходимо направлять на адрес apritulyak@svyaznoy.ru, в теме письма необходимо указать название проекта.

 

Контакты представителя Организатора:

 

Притуляк Алена

+7 495 287 0333 доб. 403021

+7 916 233 06 28

apritulyak@svyaznoy.ru

 

В течение 1 рабочего дня с момента получения запроса, Организатором будет представлен ответ на вопрос или указан срок предоставления ответа. Ответы на схожие вопросы, полученные от нескольких компаний-участников, могут быть направлены сразу во все компании, которыми был направлен данный Запрос. Организатор оставляет за собой право изменять любые даты в рамках данного запроса с предварительным уведомлением компаний-участников.

  1. Правила и срок подачи предложений

Срок подачи предложений до 12-00 MSK «30» июня 2020 года

Предложение в ответ на данный Запрос должно быть размещено на торговой площадке www.zakupki.ru.

Для размещения предложения на площадке необходимо пройти бесплатную регистрацию на ЭТП Zakupki.ru (http://www.zakupki.ru/). Если у Вас уже есть свой логин и пароль на площадке, воспользуйтесь ими. В Личном кабинете необходимо зайти на страницу заявки и прикрепить файл ПРЕДЛОЖЕНИЕ по формату Приложения №3 к Запросу-1162020, а также пакет запрашиваемых документов. Так как коммерческое предложение содержит в себе несколько документов, все документы необходимо предварительно поместить в один архив. Так же необходимо указать ответственное лицо, его контактный номер телефона и электронную почту! Альтернативным способом размещения предложения на площадке является направление предложения на адрес электронной почты Аксентий Ирины irina13@zakupki.ru с указанием в теле письма номера процедуры на площадке, наименования организации, города, контактного лица и контактного телефона Участника.

Предложение должно содержать:

 

  1. Заполненное ценовое предложение по формату, приведённому в Приложении №3 к данному Запросу в двух формах:

  • заполненный файл в исходном формате;

  • отсканированная версия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Участника

  1. Копии следующих документов:

1.

Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица

2.

Копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе

3.

Выписку из Единого Государственного Реестра юридических Лиц на дату проведения Запроса (не ранее 1 месяца от даты проведения Запроса)

4.

Копию устава и (или) учредительного договора

5.

Копию решения (приказа) о назначении на должность руководителя организации

6.

Копию ИНН физического лица и документа, подтверждающего полномочия лица - подписанта со стороны контрагента

7.

Копию документа, подтверждающего нахождение организации по месту регистрации (свидетельство о праве собственности на помещение, договора аренды (субаренды), иной документ)

8.

Справка о подтверждении непроведения процедуры ликвидации Участника, а также отсутствия решения арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства

9.

Иные данные и документы на усмотрение Участника Запроса

Все копии документов направляются заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Участника. Полномочия подписанта должны быть подтверждены приложением соответствующего документа.

В случае предоставления Участником предложения с отклонениями от требований, приведённых выше, Организатор оставляет за собой право не принимать данное предложение.

  1. Критерии оценки и выбор победителя

Критерии оценки

Стоимость

Срок поставки

Качество оборудования

 

Указанные критерии не являются основанием для исчерпывающей оценки предложения Участника, но являются важным ориентиром для его подготовки.

  1. Интерпретация и определения

Данный Запрос не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Также, данный Запрос не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса не накладывает на Организатора соответствующего объёма гражданско-правовых обязательств.

Текст данного Запроса, включая все приложения и дополнения, не является офертой и предложением Организатора Запроса заключить договор, а представляет собой определение потребностей и приглашение представить коммерческое предложение для обеспечения этих потребностей.

Публикация данного Запроса, подготовка и представление компанией-участником предложения и последующая оценка Организатором Запроса полученного предложения не обязывают Организатора заключать договор или оплачивать какие-либо счета.

Организатор в любой момент вправе остановить проведение Запроса без объяснения причин.

Организатор вправе не рассматривать предложение компании-участника без объяснения причин.

Предложение, поданное компанией-участником в ответ на данный Запрос, а также любые последующие материалы, представленные компанией-участником в ответ на запросы дополнительной информации, будут рассматриваться как оферта. Представляя предложение, компания-участник соглашается, что все материалы, связанные с этим предложением, прикрепленные к нему или на которые ссылается это предложение, могут быть включены в последующие договорные соглашения между Сторонами.

Срок действия поданных предложений не менее 60 календарных дней.

Организатор оставляет за собой право вести переговоры о заключении договора с более чем одной компанией, если это в его интересах.

Отправляя предложение, компания-участник соглашается, что любые расходы, понесенные ею в ходе подготовки коммерческого предложения, а также в ходе его обсуждения, возлагаются на саму компанию, и не могут быть выставлены Организатору.

Условия данного Запроса и всех связанных с ним документов, как и результаты встреч и переговоров, должны рассматриваться компанией-участником как конфиденциальная информация и информация, составляющая коммерческую тайну. Такие сведения должны использоваться только с целью реагирования на Запрос. Доступ к Запросу третьих лиц и / или субподрядчиков недопустим без предварительного согласия Организатора.

Любая информация, раскрываемая компанией-участником, в ответ на этот Запрос, будет считаться конфиденциальной и не будет использоваться Организатором каким-либо способом, который позволит идентифицировать источник информации.

 

Данную заявку вы можете найти по ссылке: http://www.zakupki.ru/lot/view/78515963

Номер заявки -   78515963

  

Для того чтобы принять участие в запросе, необходимо зарегистрироваться на портале zakupki.ru (если у Вас уже есть свой логин и пароль на площадке, воспользуйтесь ими), зайти на страницу заявки, в строке "свое ценовое предложение" проставить цены и прикрепить файл к.п.( если несколько документов или коммерческое предложение более одного листа, необходимо предварительно заархивировать документы).Так же необходимо указать ответственное лицо, его контактный номер телефона и электронную почту!!!

ЛИБО

Пакет документов, необходимых для участия в электронных торгах вместе с коммерческим предложением в архиве, который не должен превышать 25 Мб просьба высылать на эл. почту: irina13@zakupki.ru
до 30 июня до 12-00


ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ В ТЕЛЕ ПИСЬМА НОМЕР ТЕНДЕРА ДЛЯ КОТОРОГО ВЫСЛАНЫ ДОКУМЕНТЫ, А ТАК ЖЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО И ЕГО КОНТАКТЫ!!! БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ДАННЫХ УСЛОВИЙ ДОКУМЕНТЫ К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!

ВСЕ УТОЧНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ ЗАКУПКИ ПО ЗАЯВКЕ ИЛИ ВОПРОСЫ НЕОБХОДИМО ВЫСЫЛАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТАК ЖЕ НА ЭЛ.ПОЧТУ IRINA13@ZAKUPKI.RU

ПО ТЕЛЕФОНУ ДАЮТСЯ ТОЛЬКО КОНСУЛЬТАЦИИ, КАСАЕМО ПРОЦЕДУРЫ УЧАСТИЯ ПО ДАННОЙ ЗАЯВКЕ.

 

 

 

 

 

 

 

Полный текст: Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам".
Моё предложение:
Вы не можете участвовать в торгах, если Вы не подали своё ценовое предложение.
Условия оплаты: Отсрочка платежа
Условия поставки: Доставка
Место поставки товара: Россия / Центральный ФО / Москва
Критерии оценки котировочных заявок: Информация является закрытой
Порядок регистрации претендентов: Смотрите вкладку "Поставщикам"
Требования к участникам: Представлены в документации
Дата начала показа: 2020-06-22 00:00:00
Дата окончания показа: 2020-06-30 12:00:00
Документация по торгам:
Скачать файл технической документации
Инструкция по участию в торгах
Инструкция по запросу предложений

Лоты

№ п/п Наименование Кол-во Ед. изм. Описание Марка/Гост
1 Суммарная стоимость 1 модуля Compact 2.0. при разовой покупке 4х модулей 1 Позиция -
2 Суммарная стоимость 1 модуля Compact 2.0. при разовой покупке 6 модулей 1 Позиция -
Ваше предложение подано

Торги на понижение по тендеру «Изготовление, монтаж и ремонт Торгового Оборудования пилотного формата Compact 2.0 для Торговых Точек ООО «Сеть Связной»»


Открыть лот в новом окне
Лот №1: Суммарная стоимость 1 модуля Compact 2.0. при разовой покупке 4х модулей
Стартовая цена: 291820, RUB, без НДС, с доставкой
Шаг торгов: 500, RUB

Открыть лот в новом окне
Лот №2: Суммарная стоимость 1 модуля Compact 2.0. при разовой покупке 6 модулей
Стартовая цена: 290464, RUB, без НДС, с доставкой
Шаг торгов: 500, RUB




ВНИМАНИЕ! ВЕРНЫЕ ЛОТЫ:

Суммарная стоимость 1 модуля Compact 2.0. при разовой покупке 4х модулей

Суммарная стоимость 1 модуля Compact 2.0. при разовой покупке 6 модулей

 

Скачать файл технической документации
Личный кабинет
Регистрация
Статистика портала
Тендеры
844 883
(+526)
Предложения
246 722
(+43)
Все компании
241 395
Индекс экономической эффективности (ИЭЭ)
Завершившиеся лоты ИЭЭ
Компания ООО "МПЗ Мясницкий ряд" проводит открытый конкурентный запрос предложений на право заключения договора поставки по позиции: Лоток под запайку, 325x265x60мм, черный, для пф . 11.97%
ООО "ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЕЙЛЗ» проводит закрытую процедуру выбора на повышение: Сбыт офисной площади -1.27%
ООО "ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЕЙЛЗ» проводит закрытую процедуру выбора на повышение: Сбыт офисной площади -1.14%
ООО "ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЕЙЛЗ» проводит закрытую процедуру выбора на повышение: Сбыт офисной площади -1.14%
ООО "ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЕЙЛЗ» проводит закрытую процедуру выбора на повышение: Сбыт офисной площади -0.64%
Компания ООО "МПЗ Мясницкий ряд" проводит открытый конкурентный запрос предложений на право заключения договора поставки по позиции: Аудит. 36.00%
Компания ООО "МПЗ Мясницкий ряд" проводит открытый конкурентный запрос предложений на право заключения договора поставки по позиции: Пленка упаковочная нижняя, 400мкм, 422мм 36.57%
Компания ООО "Торговый дом Аскона" проводит запрос предложений: Торговое оборудование и рекламное оформление на объекте ТЦ Кубатура (ул. Фучика, д. 9, Санкт-Петербург) Формат 600+ 2.54%
Торговая сеть «Аникс» проводит запрос предложений: Серверы 0.54%
Компания ООО «Сеть Связной» Филиал «Уральский» приглашает Вас принять участие в конкурсе на предоставление транспортных, транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) выделенными автомобилями грузоподъемностью 0,5 – 20 тонн по г. Екатеринбург и территории УрФО на 2020-2021 гг. 0.12%
Получить новых покупателей
Публикация вашего предложения на портале в открытом доступе и качественно подготовленная рассылка по всем компаниям в соответствии с регионами и отраслями. Нужны заказчики - заполните форму для обратной связи.
Компания *:
Контактное лицо *:
Телефон *:
E-mail *:
ИНН *:
10 или 12 цифр / 9 или 13 символов
(или не заполняйте)
Сообщение для менеджера:
Регистрируясь на портале zakupki.ru,
Вы соглашаетесь с пользовательским соглашением *
Получить
Заказать ЭЦП
Компания *:
Контактное лицо *:
Телефон *:
E-mail *:
Сообщение для менеджера:
Регистрируясь на портале zakupki.ru,
Вы соглашаетесь с пользовательским соглашением *
Заказать
Вход в ЛК
Логин:
Пароль:
Войти как:
поставщик покупатель
Войти
Забыли пароль?
E-mail, указанный при регистрации:
Вы регистрировались как:
поставщик покупатель
Отправить на почту
Запросить счёт на доступ к системе
Прикрепите реквизиты:
Выбрать файл
ФИО *:
Телефон *:
Сообщение для менеджера:
Запросить
Изменить реквизиты
Внесите изменения в нужные поля и отправьте запрос
Прикрепите реквизиты:
Выбрать файл
Компания *:
Контактное лицо *:
Телефон *:
E-mail *:
ИНН *:
10 или 12 цифр / 9 или 13 символов
(или не заполняйте)
КПП *:
9 символов (или не заполняйте)
ОГРН *:
13 или 15 цифр (или не заполняйте)
Сообщение для менеджера:
Запросить